B水泥公司诉A建设公司建设工程施工合同纠纷案
民事答辩状（反诉）
案号：（20xx）粤xx民初xx号
答辩人（本诉原告，反诉被告）：A建设公司
法定代表人：
联系地址：
被答辩人（本诉被告，反诉原告）：B水泥公司
法定代表人：
联系地址：
答辩人A建设公司不同意被答辩人B水泥公司的全部反诉请求，恳请贵院驳回被答辩人B水泥公司的全部诉讼请求。
具体答辩意见如下：
一、A建设公司不存在B水泥公司所主张的未完成施工或施工质量不合格的情形，且B水泥公司的主张均已经过了本案《土木工程发包合同》约定的工程质量保修期，因此，对于B水泥公司的第1项诉讼请求应当予以驳回。
本案石灰石破碎及输送系统工程因B水泥公司未能解决当地农村征地补偿问题，不得不将整个工程拆开为两个分项工程施工，其中破碎平台分项工程的施工时段为20xx年10月23日至20xx年5月12日；输送廊道分项工程的施工时段为20xx年12月11日至20xx年1月29日与20xx年4月4日至20xx年10月25日，也即本案破碎平台分项工程在20xx年5月12日完成竣工验收，输送廊道分项工程在20xx年10月25日竣工验收。
竣工验收时，B水泥公司并未向A建设公司提出任何异议，既未主张任一分项工程的施工未完成，也未主张任一分项工程的施工质量不合格，且在20xx年10月26日至20xx年10月25日期间，B水泥公司也没有向A建设公司提出过任何异议，因此，对于事后B水泥公司的主张，A建设公司不予确认。
二、B水泥公司完全有可能与第三方公司恶意串连，虚高工程承包款，以此骗取高额赔偿，且B水泥公司所主张赔偿额根本无法在其提交的证据材料中逐一对应，因此，原告的赔偿请求并无证据可以证明。
再者，即使本案工程存在B水泥公司所主张的未完工程或质量问题，也应当按照双方签订的《土木工程发包合同》中的单价，计算减扣款，而不是随意第三方的报价计算赔偿款。
三、A建设公司承建本案工程不存在逾期情形，B水泥公司第2项诉讼请求所主张的工程逾期违约金没有任何事实与法律依据，应当予以驳回。
本案工程分为破碎平台分项工程、输送廊道分项工程，对于破碎平台分项工程，B水泥公司已经确认没有逾期。
对于输送廊道分项工程，实际施工期间分为20xx年12月11日-20xx年1月29日（共xx天，扣除20xx年12月11日-20xx年1月9日下雨，延误工期xx天，实际施工天数为xx天）、及20xx年4月4日-20xx年10月25日（共xx天，扣除20xx年4月14日-20xx年5月7日下雨，延误工期xx天；扣除20xx年5月7日-20xx年5月11日下雨，延误工期xx天；扣除20xx年6月6日-20xx年6月8日下雨，延误工期xx天；扣除20xx年6月12日-20xx年6月14日下雨，延误工期xx天；扣除20xx年7月11日-20xx年7月14日村民阻工，延误工期xx天；扣除20xx年8月2日-20xx年8月7日下雨，延误工期xx天；扣除20xx年8月9日-20xx年8月20日下雨，延误工期xx天；扣除20xx年8月xx、22、24、26、27日下雨，延误工期xx天；扣除20xx年8月28、29、30、31日、9月1日下雨，延误工期xx天；扣除20xx年9月xx日-20xx年9月xx日台风，延误工xx天；扣除20xx年10月2日-20xx年10月8日英德市创卫要求，延误工期xx天，扣除合同外爆破施工，延误工期xx天，实际施工天数为xx天），合计施工天数xx，少于合同约定的xx天，亦没有逾期。
因此，本案工程不存在逾期情形，B水泥公司主张的工程逾期违约金没有任何事实与法律依据，应当予以驳回。
四、B水泥公司自20xx年9月26日开始，便不再向A建设公司支付工程款，先后拖欠A建设公司应付第八期工程进度款xxx元、第九期工程进度款xxx元，且至今未予支付，并拒绝对工程项目进行竣工验收，但又自20xx年3月左右开始投入使用，因此，本案即使存在工程逾期问题，因逾期产生的全部法律责任也应当由B水泥公司承担，与A建设公司无关。
综上，B水泥公司的诉讼请求没有事实和法律依据，应当予以全部驳回，相关诉讼费用由B水泥公司承担。
反诉被告：A建设x公司
代理人：刘彩凤律师
20xx年6月25日
